| Консультация по кредиту | |
| краткая консультация по телефону | бесплатно |
| личная консультация с анализом документов | 4 000 руб. |
| Досудебное урегулирование | |
| проведение переговоров | от 4 000 руб. |
| организация работы с контролирующими органами | от 15 000 руб. |
| Судебная процедура | |
| подготовка документов для обращения в суд | от 15 000 руб. |
| полное ведение судебного процесса | от 75 000 руб. |
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О взыскании неустойки по договору подряда
20 марта 2014 года между мной и ответчиком был заключен договор подряда, согласно которому ответчик принял на себя обязательство осуществить монтаж алюминиевых окон в принадлежащей мне квартире, доступ к которой я ответчику обеспечил.
Согласно п.5.1 договора датой начала работ являлась дата оплаты подрядчику суммы аванса. Аванс был перечислен мной ответчику 22 марта 2014 года платежным поручением в сумме 120 тыс. руб. Однако в срок, указанный в договоре ответчик к работам не приступил.
В соответствии с п.2 ст.715 Гражданского кодекса РФ в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работ.
30 марта 2014 года я направил Ответчику претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченную мной сумму аванса.
В соответствии с п.1 ст.31 Закона «О защите прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за работу денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в 10-дневный срок со дня предъявления соответствующего требования. Таким образом, денежная сумма должна была быть возвращена мне ответчиком не позднее 10 апреля 2014 года.
Однако в указанный срок мое требование было удовлетворено ответчиком частично: 09 апреля 2014 года мне была возвращена часть уплаченного мной аванса в размере 25 ты. руб. Остаток задолженности в размере 95 тыс. руб. был возвращен мне ответчиком с просрочкой на 18 дней по сравнению с установленным п.1 ст.31 Закона «О защите прав потребителей» сроком.
В соответствии с п.3 ст.31 Закона «О защите прав потребителей» за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п.5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей». Согласно п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей «в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 3-х % цены выполнения работы.
Таким образом, в связи с нарушением Ответчиком сроков удовлетворения моих требований о возврате уплаченной за работу денежной суммы, установленных п.3 ст.31 Закона «О защите прав потребителей», я имею право на неустойку в размере 54-х % от суммы не погашенной Ответчиком в срок задолженности за период 10.04.2014 – 29.02.2014.
На основании изложенного согласно ст.715 ГК РФ, ст. 28, ст.31 ФЗ РФ «О защите прав потребителей»
ПРОШУ:
- Взыскать с ответчика в мою пользу сумму неустойки по п.3 ст.31 ФЗ РФ «О защите прав потребителей».
- Освободить меня от уплаты государственной пошлины на основании п.3 ст.17 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», пп.4 п.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ.