Иск о взыскании неустойки по договору подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О взыскании неустойки по договору подряда

 

20 марта 2014 года между мной и ответчиком был заключен договор подряда, согласно которому ответчик принял на себя обязательство осуществить монтаж алюминиевых окон в принадлежащей мне квартире, доступ к которой я ответчику обеспечил.

Согласно п.5.1 договора датой начала работ являлась дата оплаты подрядчику суммы аванса. Аванс был перечислен мной ответчику 22 марта 2014 года платежным поручением в сумме 120 тыс. руб. Однако в срок, указанный в договоре ответчик к работам не приступил.

В соответствии с п.2 ст.715 Гражданского кодекса РФ в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работ.

30 марта 2014 года я направил Ответчику претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченную мной сумму аванса.

В соответствии с п.1 ст.31 Закона «О защите прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за работу денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в 10-дневный срок со дня предъявления соответствующего требования. Таким образом, денежная сумма должна была быть возвращена мне ответчиком не позднее 10 апреля 2014 года.

Однако в указанный срок мое требование было удовлетворено ответчиком частично: 09 апреля 2014 года мне была возвращена часть уплаченного мной аванса в размере 25 ты. руб. Остаток задолженности в размере 95 тыс. руб. был возвращен мне ответчиком с просрочкой на 18 дней по сравнению с установленным п.1 ст.31 Закона «О защите прав потребителей» сроком.

В соответствии с п.3 ст.31 Закона «О защите прав потребителей» за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п.5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей». Согласно п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей «в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 3-х % цены выполнения работы.

Таким образом, в связи с нарушением Ответчиком сроков удовлетворения моих требований о возврате уплаченной за работу денежной суммы, установленных п.3 ст.31 Закона «О защите прав потребителей», я имею право на неустойку в размере 54-х % от суммы не погашенной Ответчиком в срок задолженности за период 10.04.2014 – 29.02.2014.

На основании изложенного согласно ст.715 ГК РФ, ст. 28, ст.31 ФЗ РФ «О защите прав потребителей»

ПРОШУ:

  1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму неустойки по п.3 ст.31 ФЗ РФ «О защите прав потребителей».
  2. Освободить меня от уплаты государственной пошлины на основании п.3 ст.17 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», пп.4 п.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ.

 

 

Отзывы

Дело по обвинению в краже

Единственное, о чем я жалею – что не знала об адвокате Ольге Жуковой, когда мою дочь задержали и предъявили обвинение в краже. Я тогда растерялась и понадеялась на государственного адвоката, бесплатного. Как выяснилось – зря.

Дело по замене содержания под стражей

Моего отца обвинили в мошенничестве и заключили под стражу. Но он страдает тяжелым сердечным заболеванием, с которым в камере находиться противопоказано. Но когда я попытался с этим вопросом к судье обратиться, меня даже не стали слушать

Дело о невыплате компенсации по КАСКО

Попала в серьезную аварию, сама, к счастью, осталась жива, а машина – груда металлолома. Автомобиль для меня – необходимость, поэтому я очень надеялась на выплату страховки, чтобы купить другой. И была в отчаянии, когда страховая выплатила мне всего половину ожидаемой суммы!

Дело о страховании ипотечной квартиры

Я хотел взять квартиру в ипотеку – банк предлагал очень выгодные условия. Но поскольку сам я ни в недвижимости, ни в экономике ничего не понимаю, решил довериться профессионалу. 

Дело о разделе имущества супругов

Муж нашел молодую любовницу и решил со мной разводиться. Мы в браке больше 30 лет прожили, я не работала, воспитывала дочку. А все имущество он на себя записывал, и квартиру, и машину, и дачу. Да так хитро, что вроде как это совместно нажитым и не считалось. 

Дело об определении порядка общения с ребенком

Бывшая жена категорически запрещала мне видеться с сыном. При том, что алименты я платил добровольно, исправно и очень немаленькие. Ругаться с ней больше не было сил, пришлось подавать в суд, чтобы хоть так право видеться с ребенком получить.

Дело о взыскании кредитов коллекторами

Мне грозила участь стать бомжом – за то, что сын взял несколько кредитов, а платить по ним перестал, банк мог забрать у нас квартиру. Мало того, повадились коллекторы, а на самом деле – бандиты с большой дороги! И телефоны обрывали, и в подъезде на стенах гадости писали.



Адвокатские услуги Жуковой Ольги Сергеевны

Рассчитать стоимость услуг


Стоимость:
Записаться на консультацию
к адвокату

Введите код: captcha
   Ваши контактные данные защищены. Я против спама.